监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及答案四
一、判断题
1、净值就是净现值。( )
A、是
B、否
2、建设工程合同是一种诺成合同，合同订立后双方应严格履行。( )
A、是
B、否
3、只要出现不可抗力，就能免除义务人的责任。( )
A、是来源:www.babaimi.com
B、否
4、保证合同的当事人是债权人和保证人( )
A、是
B、否
5、招标是要约，投标是承诺。( )
A、是
B、否
6、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( )
A、是
B、否
7、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )
A、是
B、否
8、指定分包是业主将分包人指定给承包人。( )
A、是
B、否
9、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。( )
A、是
B、否
10、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( )
A、是
B、否
11、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段( )
A、是
B、否
12、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )
A、是
B、否
C、是
D、否
13、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( )
A、是
B、否
14、招标是要约，投标是承诺。( )
A、是
B、否
15、清单上的数量是承包人实际完成的数量。( )
A、是
B、否来源:www.babaimi.com
16、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )
A、是
B、否
17、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )
A、是
B、否
18、按照FIDIC条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失( )
A、是
B、否
19、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )
A、是
B、否
20、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )
A、是
B、否
二、单项选择题
1、履行地点不明确的，交付不动产时，应在（ ）履行。
A、不动产所在地
B、不动产承包人所在地
C、不动产发包人所在地
D、双方约定地
2、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。
A、发件人的主营业地
B、发件人的经常居住地
C、收件人的主营业地
D、收件人的经常居住地
3、定标签订合同时，应对( )作为中标的合同价。
A、评标价
B、标底价
C、修正后的标底价
D、投标价
4、根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为( )。
A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年
C、供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期
D、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年
5、监理人需要调换总监理工程师人选时，( )。
A、通知委托人后即可调换
B、通知承包人后即可调换
C、征得委托人同意后可调换
D、合同订立后不允许调换
6、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。
A、保证
B、质押
C、定金
D、留置
7、工程建设的过程中，( )保证的金额是可以随时间变化的。
A、施工投标保证
B、施工合同的履约保证
C、施工预付款保证
D、工程保险
8、在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（ ）。
A、设备延误到货的违约金的计算办法
B、因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法
C、未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法
D、由于供方责任采购人员的返工费
9、在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（ ）的方式请投标人予以说明。
A、书面形式
B、澄清问题会
C、口头形式
D、询问
10、下列合同中，属于主合同的是( )。
A、施工合同
B、施工分包合同
C、担保合同
D、工程保险合同
11、初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为( )。
A、总价合同
B、单价合同
C、成本加酬金合同
D、成本加奖惩合同
12、大型非标设备采购，买卖双方订立( )进行交易。
A、施工合同
B、买卖合同
C、采购合同
D、承揽合同
13、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指( )。
A、完成合同内注明的全部工程的时间
B、完成合同内外全部工程的时间
C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期
D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期
14、根据FIDIC施工合同条件，当( )之后，承包商根据合同进行索赔的权利终止了。
A、递交最终报表
B、接收履约证书
C、递交竣工报表
D、结清单生效
15、在委托代理关系中，被代理人授权不明的，( )。
A、代理人不承担责任来源:www.babaimi.com
B、代理人承担全部责任
C、代理人承担连带责任
D、代理人与第三人承担责任
16、FIDIC条款中，采用总价合同的部分的支付依据是（）。
A、工程量清单中所列的工程量
B、计量的数量
C、图纸工程量
D、变更部分的工程量
17、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，( )。
A、不应返还保留金
B、应退还一半保留金
C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半
D、应全部退还保留金
18、在施工合同履行过程中，( )是错误的。
A、工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
B、如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认
C、承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
D、承包人对工程师的错误指令不承担责任
19、业主对分包合同的管理主要表现在( )。
A、对施工现场的协调管理
B、对分包工程的支付管理
C、对分包工程的批准
D、行使对分包商的自主选择权
20、监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。
A、能力
B、人员
C、设备
D、报价
21、设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于设计原因未能满足验收要求，承包人依据工程师的指示，将设备拆除并按修改后的设计重新安装，其责任( )。来源:www.babaimi.com
A、设计人承担费用，发包人顺延工期
B、发包人承担费用，工期不予顺延
C、发包人承担费用，并顺延工期
D、承包人承担费用，工期给予补偿
22、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使（）。
A、同时履行抗辩权
B、代位权
C、撤销权
D、不安抗辩权
23、关于委托人提供的人员服务说法错误的是（ ）。
A、委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
B、涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
C、监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
D、人数和服务时间应在专用条件中写明
24、有义务解决施工中出现的设计问题的是（ ）。
A、发包人
B、工程师
C、设计人
D、承包人
25、由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商( )。
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知
D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告
26、下列( )，是委托代理关系的基础法律关系之一。
A、工作隶属关系
B、法律规定的关系
C、有关部门指定的
D、被代理人的授权
27、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。
A、提取全部材料，按实际交付数量付款
B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
C、拒绝提前提货，拒付货款
D、提取全部材料，按订购数量付款
28、工程施工前，（ ）需向承包人进行设计交底。
A、委托人
B、设计人
C、工程师
D、发包人
29、在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是( )。
A、不足一半时，退还发包人已付定金
B、不足一半时，按该阶段设计费的一半支付
C、不足一半时，按该阶段设计费的全部支付
D、超过一半时，按该阶段设计费的一半支付
30、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。
A、投标报价1000万元，评标价950万元
B、投标报价1050万元，评标价940万元
C、投标报价980万元，评标价970万元
D、投标报价950万元，评标价960万元
31、建设工程设计合同中没有（ ）费用。
A、进度款来源:www.babaimi.com
B、预付款
C、结算款
D、定金
32、在委托设计合同中，（ ）负责解决设计所用的标准图集。
A、发包人
B、设计人
C、工程师
D、承包人
33、专用条件是对通用条件的（ ）。
A、补充
B、修改
C、补充和修改
D、解释说明
34、《施工合同(示范文本)》规定，由于不可抗力发生导致费用，其中( )，由发包人承担。
A、承包方人员伤亡
B、承包方设备损环
C、临时设施损坏
D、工程本身的损害
35、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（ ）。
A、按合同约定违约金要求对方赔偿
B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金
D、请求法院增加超过违约金部分损失
36、在FIDIC合同条件中，合同工期是指( )。
A、合同内注明工期
B、合同内注明工期与经工程师批准顺延工期之和
C、发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数
D、发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数
37、A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（）。
A、应当由A公司承担清偿责任
B、应当由B公司承担清偿责任
C、应当由A公司和B公司承担连带责任
D、A公司和B公司均不再承担清偿责任
38、设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务的定金估算设计费的( )。
A、15％
B、20%
C、25%
D、30%
39、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
A、承包总体工程设计的设计单位
B、发包人
C、监理工程师
D、设备安装承包商
40、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( )。
A、法律关系主体
B、法律事实
C、法律关系客体
D、法律关系内容
41、法人的变更是指( )。
A、法人法定存在期限届满
B、法人企业改变经营方式
C、法人企业转让企业
D、企业法人资格被撤销
42、施工合同文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括( )。
A、建设项目依据国家计划被取消
B、战争
C、动乱
D、协议条款内约定等级以上的地震
43、因索赔得到的补偿款将计入（ ）中。
A、本月的工程进度款的支付证书
B、下月的工程进度款的支付证书
C、第三月的工程进度款的支付证书
D、第四月的工程进度款的支付证书
44、勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（ ）。
A、无权要求返还定金
B、有权要求返还定金
C、无权要求返还定金且需支付违约金
D、只能要求返还定金的一半
45、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方( )。
A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
B、在继续履行过程中可更换标的
C、必须按合同条款继续履行合同
D、可拒绝继续履行合同
46、设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是（ ）。
A、和解
B、调解
C、和解或诉讼
D、仲裁或诉讼
47、关于合同转让，下列说法错误的是（ ）。
A、转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让
B、只可转让权利，不可转让义务
C、一般采用书面形式签订转让合同
D、可以将权利和义务一并转让
48、FIDIC合同条件规定，承包商自有的施工机具运入现场后，若其他工程施工中需用时，( )。
A、可自行运出工地
B、不能运出工地
C、需业主批准后运出工地
D、需监理工程师批准后运出工地
49、下列不能作为保证人的团体是（ ）。
A、私营公司
B、国有公司
C、法人
D、学校
50、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人共同
51、工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是（ ）。
A、施工进度计划是否拖后
B、合同工期
C、事件实际造成的延误时间
D、工期定额标准
52、招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( )。
A、评标委员会算出的评标价
B、招标人编制的标底价
C、中标人的投标价
D、施工图预算价
53、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。
A、订立施工合同
B、开始施工
C、确认无效
D、下达停工令
54、工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。
A、工程所在地
B、建设单位所在地
C、施工单位所在地
D、双方选定
55、给指定分包商的付款应从（）内开支。
A、进度款
B、变更价款
C、预付款
D、暂列金额
56、监理招标宜采用的招标方式为( )。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、监理规划或大纲竞选
57、监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则( )。
A、监理工程师应推迟计量时间
B、监理工程师单独计量无效
C、监理工程师单独计量有效
D、监理工程师可不必在计量
58、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（ ）到达对方。
A、要约到达对方之前
B、对方发出承诺之前
C、对方承诺要达要约人之前
D、对方承诺生效之后
59、一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2002年4月1日交货，但卖方迟至2002年 5月1日交货，2002年4月1日时的市场价格为每千克210元，2002年5月1日市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。
A、220
B、210
C、200
D、190
60、招标文件中的工程量清单是( )。
A、投标单位计算标价的依据
B、竣工结算的依据
C、准确的工程量
D、总价承包时的工程量
61、FIDIC合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15％，此时合同价应( )。
A、上调
B、下调
C、不变
D、仲裁决定
62、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )
A、同质业主后即可调换
B、无需通知业主即可调换
C、取得业主书面同意后才能调换
D、合同签订后不允许再调换
63、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( )。
A、物
B、行为
C、智力成果
D、活动
64、根据《合同法》的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。
A、罚金
B、赔偿金
C、利息
D、违约金
65、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( )合同。
A、单价
B、总价
C、成本加酬金
D、计划价格
66、施工期的起始日是（）。
A、合同内约定的开工日
B、合同签字日
C、“开工令”中指的应开工日
D、双方协商确定
67、施工合同的履约保函有效期自( )止。
A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时
B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日
C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日
D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日
68、按FIDIC合同条件规定，在( )之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。
A、颁发工程移交证书
B、签发结清单
C、颁发解除缺陷责任证书
D、签发最终支付证书
69、FIDIC合同条件规定，承包商自有的施工机具运入现场后，若其他工程施工中需用时，( )。
A、可自行运出工地
B、不能运出工地
C、需业主批准后运出工地
D、需监理工程师批准后运出工地
70、施工合同履行中，承包人与第三人串通以明显不合理的低价转让起吊设备，此时发包人有权请求人民法院( )。
A、撤销承包人的行为
B、撤销合同
C、行使对承包人的代位权
D、 解除合同
71、承包人不可索赔的费用有（ ）。
A、降效费
B、设备租赁费
C、保险费
D、税金
72、当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时，可以允许承包商提交（）代换保留金。
A、保留金
B、保留金保函
C、履约保函
D、预付款保函
73、招标人向建设行政主管部门办理（ ）手续认可后才可进行招标工作。
A、立项批准
B、征地许可
C、安全许可
D、申请招标
74、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用( )的有关规定。
A、委托合同
B、技术合同
C、承揽合同
D、买卖合同
75、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有( )
A、预付款是定金的形式之一
B、保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C、抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D、留置物的所有人必须是债务人
76、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工的工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为( )。
A、工程已竣工不需竣工试验
B、工程已竣工还需竣工试验
C、经竣工试验判定是否竣工
D、经竣工试验后判定是否合格
77、颁发接收证书之日即为（）。
A、竣工日
B、合同解除日
C、缺陷责任期结束日
D、完工日
78、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于( )。
A、2家
B、3家
C、5家
D、没有限制
79、承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至( )止所经过的日历天数。
A、合同约定的竣工日
B、竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
C、办理竣工结算之日
D、工程保修期满之日来源:www.babaimi.com
80、按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、承包人提请竣工验收前自检合格日
B、承包人提供竣工资料和竣工验收报告日
C、开始竣工检验日
D、竣工验收合格工程师在检验记录签字日
81、施工合同履行过程中，承包人根据工程师的建议，修改了进度计划，但工程拖期的事实仍未改变，应由( )承担责任。
A、工程师
B、发包人
C、承包人
D、分包人
82、世行贷款公路项目主要采用( )。
A、单价合同
B、总价合同
C、成本加酬金合同
D、设计施工总承包合同
83、承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由（）。
A、发包人承担
B、承包人承担
C、发包人和承包人共同分担
D、承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
84、监理招标宜采用的招标方式为（ ）。
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、监理规划或大纲竞选
85、保险合同是( )约定保险权利义务关系的协议。
A、投保人与保险人
B、投保人与受益人
C、投保人与被保险人
D、保险人与被保险人
86、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方( )。
A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同
B、在继续履行过程中可更换标的
C、必须按合同条款继续履行合同
D、可拒绝继续履行合同
87、某工程监理服务公开招标，招标投标过程中形成下列文件中的( )属于要约。
A、招标公告
B、招标文件
C、投标文件
D、补遗通知
88、材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。
A、提取全部材料，按实际交付数量付款
B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
C、拒绝提前提货，拒付货款
D、提取全部材料，按订购数量付款
89、作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（ ）为准。
A、投标价
B、标底价
C、评标价
D、中标价
90、下列( )，可以构成一个有效的承诺。
A、承诺是由非受要约人做出
B、承诺超期，但要约人通知承诺有效
C、承诺对要约中的质量提出适当变更
D、向不特定的多数人做出的承诺
91、FIDIC施工合同条件规定，施工合同文件由合同协议书等文件构成，为了解释的目的，( )具有优先次序。
A、中标函
B、合同协议书
C、投标函
D、专用条件
92、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。
A、保管员负责赔偿损失
B、发包人承担损失责任
C、承包人负责赔偿损失
D、发包人与承包人共同承担损失责任
93、关于合同转让，下列说法错误的是（ ）。
A、转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让
B、只可转让权利，不可转让义务
C、一般采用书面形式签订转让合同
D、可以将权利和义务一并转让
94、设备监理在( )检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。
A、无负荷试车
B、带负荷试车
C、性能检验
D、保证期满
95、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。
A、要约生效
B、承诺生效
C、双方当事人签字或者盖章
D、附生效期限的合同期限界至
96、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后（ ）天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。
A、7
B、14
C、28
D、56
97、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（ ）。
A、无权代理
B、委托代理
C、法定代理
D、指定代理
98、如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由( )确认该部分条款是否可以变更。
A、建设行政管理部门
B、监理单位
C、人民法院
D、设计院
99、下列有关暂停施工说法不正确的是( )。
A、承包人应按工程师要求停止施工
B、承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
C、工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
D、工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
100、设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（ ）。
A、10％
B、20％
C、30％
D、40％
三、多项选择题
1、合同的成立必须经过( )。
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、鉴证公证
2、公路工程施工合同解除的条件有( )
A、合同当事人协商一致
B、承包人将其工程全部转包
C、因不可抗力因素致使合同无法履行
D、发包人不按约定支付工程款使合同无法履行
3、进行施工招标应满足的条件包括( )
A、工程已批准立项
B、有能满足施工需要的技术资料和图纸
C、已选择了监理单位
D、建设资金来源已落实
E、建设用地的征用工作已完成
4、《施工合同(示范文本)》由( )组成。
A、协议书
B、中标通知书
C、通用条款
D、工程量清单
E、专用条款
5、以下有关索赔的说法中，正确的是( )。
A、在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商
B、工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任
C、通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的
D、工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内
E、承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构或诉讼
6、对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有( )。
A、监理中标函
B、监理招标文件
C、工程量清单
D、监理合同标准条件
E、监理大纲
7、关于施工进度的修订说法正确的是（）。
A、如果进度滞后于实际进度，才进行进度调整
B、每隔一段时间（一般为3个月）工程师对施工进度计划进行调整
C、工程师不得干预承包商采用合理方法进行施工组织
D、因业主原因导致进度不符，承包商有权对修改进度计划的工作要求额外支付
E、工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任
8、合同订立须经过( )。
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、签证
E、公证
9、工程风险转移的有效途径包括( )
A、担保
B、保险
C、合理分包
D、转让
10、设计合同示范文本规定，下列( )属于发包人的责任。
A、及时提供设计依据资料
B、对设计依据资料正确性负责
C、确定技术设计方案
D、保证设计文件编制质量
E、解决施工中出现的设计问题
11、委托合同具有以下特征( )
A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提
B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提
C、委托合同是诺成性，不要式的合同
D、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的
12、承包人按合同规定，在开始施工前将编制的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核后签字同意的承包人计划，在合同管理中的作用表现为( )。
A、承包人应该按计划施工
B、工程师应按计划进行协调管理
C、施工过程中工程师无权要求承包人修改计划
D、发包人应按计划中要求的时间移交施工现场
E、承包人未能按计划完成，工程师应承担部分责任
13、设备制造阶段的监理工作包括( )。
A、原材料和元器件的进厂检验
B、部件的加工检验和试验
C、出厂前的预组装检验
D、包装检验
E、施工现场的到货开箱检验
14、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。
A、留置该工程
B、与发包人协议将该工程折价
C、直接委托拍卖公司拍卖该工程
D、申请人民法院将该工程依法拍卖
E、就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
15、投标单位有以下行为时，( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回投标书
E、不参加现场考察
16、要使索赔得到公正合理的解决，工程师必须遵守（ ）等基本原则。
A、批评教育
B、公正
C、自愿
D、协商一致
E、平等
17、关于监理人的责任限度说法正确的是（ ）。
A、监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
B、监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
C、不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
D、监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
E、因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
18、《建设工程施工合同文本》的附件包括( )等。
A、协议书通用条款来源:www.babaimi.com
B、工程质量保修书
C、专用条款
D、发包人供应材料设备一览表
19、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期( )
A、监理工程师延发图纸影响了施工进度
B、分包商违约
C、非承包商责任的暂时停工
D、承包商负责的风险发生导致工期延长
20、公路工程施工项目管理的管理者是( )
A、建设单位
B、项目管理公司
C、监理
D、承包人
21、工程变更与FIDIC条件中( )有关。
A、第72条
B、第51条
C、第52条
D、第32条
22、发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由( )。
A、承包人负责检查试验
B、发包人负责检查试验
C、费用由发包人负责
D、费用由承包人负责
E、检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购
23、《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有（ ）。
A、当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B、当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
C、当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
D、当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行
E、如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方式
24、监理人在委托人委托的工程范围内，具有( )。
A、选择工程总承包人的建议权
B、选择工程分包人的认可权
C、工程重大事项建议权
D、工期、质量、投资监督控制权
E、变更承包人施工合同义务的权利
25、大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定( )等内容。
A、质量应达到的标准
B、抽样检查的抽样方法
C、检测单位
D、提出质量异议的时间
E、水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准
26、下列可以导致委托代理关系终止的是（ ）。
A、被代理人取得或恢复民事行为能力
B、代理期限届满或代理事项完成
C、被代理人取消委托或代理人辞去委托
D、代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
E、作为代理人或被代理人的法人终止
27、土木工程施工合同通用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延
A、业主延误施工现场移交
B、监理工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
28、“债务人向第三人履行债务”的特点是（ ）。
A、不改变当事人之间的权利义务关系
B、债务人不得拒绝第三人的请求履行
C、改变当事人之间的权利义务关系
D、第三人无追究对方违约责任的权利
E、第三人不可以向债务人请求履行
29、合同的有效实质要件( )
A、主体合格
B、合同当事人意思表示真实
C、合同内容不违反法律和社会公共利益
D、合同标的确定和可能
30、采用可调价格合同，合同履行过程中，发生( )时，可调整合同价格。
A、工程师批准的承包人索赔
B、当地税务部门对税费的调整
C、工程造价部门的价格调整
D、市场材料价格的浮动
E、遇到图纸未表明的地下构筑物
31、根据FIDIC施工合同条件，工程师对施工进度的管理包括( )等工作。
A、确认开工、竣工日
B、批准工期顺延
C、确认进度计划
D、指示修改进度计划
E、修改合同工期
32、有资格代理招标的机构应满足的条件包括( )
A、必须是法人组织
B、不得与行政机关有隶属关系
C、有从事招标代理义务的场所
D、有编制招标文件的能力
E、有自己的评标专家库
33、正常监理工作的酬金，由( )构成。
A、直接成本
B、间接成本
C、利润和税金
D、监理人员工资
E、业务培训费
34、FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。
A、延误移交施工现场
B、不可预见的外界条件
C、异常不利气候导致的停工
D、业主提前占用工程
E、不可抗力事件造成的损失
35、招标人可以没收投标人投标保证金的情况有( )。
A、投标人在投标截止日前撤回投标书
B、投标人在投标有效期内撤销投标书
C、投标人在中标后拒绝与招标人订合同
D、投标人在中标后拒绝向招标人交保函
E、投标人在订立合同后，拒绝履行主债务
36、合同订立须经过( )。
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、签证
E、公证
37、代理人在授权范围内是否独立地向第三人进行意思表示，是代理与( )相区别之处。
A、行纪
B、介绍
C、传达
D、居间
E、监理
38、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行( )的义务。
A、抗辩
B、通知
C、合作
D、协助
E、保密
39、合同成立的有效条件包括( )
A、合同主体资格合格
B、内容合法
C、订立的形式和程序合法
D、必须经过鉴证公证
E、必须经过主管部门登记批准
F、必须经过担保
40、公路工程施工招标投标管理办法规定，具备下列条件的招标人，可以自行办理招标事宜( )
A、具有法人资格
B、具有与招标项目相适应的工程管理、造价管理、财务管理能力
C、有组织编制公路工程施招标文件和标底的能力来源:www.babaimi.com
D、有对投标人进行资格审查和组织评标的能力
判断题答案
1：B 2：B 3：B 4：A 5：B 6：A 7：B 8：B 9：A 10：B
11：B 12：C 13：A 14：B 15：B 16：B 17：A 18：B 19：B 20：A
单项选择题答案来源:www.babaimi.com
1：A 2：C 3：D 4：A 5：C 6：A 7：C 8：D 9：B 10：A
11：B 12：D 13：D 14：A 15：C 16：C 17：C 18：C 19：C 20：A
21：C 22：D 23：B 24：C 25：C 26：A 27：D 28：B 29：B 30：B
31：B 32：A 33：C 34：D 35：D 36：B 37：C 38：B 39：A 40：B
41：B 42：A 43：B 44：A 45：C 46：D 47：B 48：D 49：D 50：B
51：C 52：C 53：A 54：D 55：D 56：B 57：C 58：B 59：D 60：A
61：A 62：C 63：C 64：D 65：B 66：C 67：C 68：C 69：D 70：A
71：D 72：B 73：D 74：A 75：C 76：B 77：A 78：B 79：B 80：B
81：C 82：A 83：A 84：B 85：A 86：C 87：C 88：D 89：C 90：B
91：B 92：B 93：B 94：D 95：B 96：D 97：C 98：C 99：B 100：C
多项选择题答案
1：B、C 2：A、B、C、D 3：A、B、D、E 4：A、C、E来源:www.babaimi.com
5：A、B、D、E 6：A、D 7：C、E 8：B、C
9：A、B、C 10：A、B 11：A、B、C、D 12：A、B、D
13：A、B、C、D 14：B、D、E 15：C、D 16：B、D
17：A、B、C 18：C 19：A、B 20：B、C
21：B、D 22：A、C、E 23：A、C、D 24：A、B、C、D
25：A、B、C、D 26：A、B、C、D、E 27：A、B、C、D 28：A、B、D
29：A、B、C、D 30：B、C 31：A、B、C、D 32：B、C、D、E
33：A、B、C 34：A、B、E 35：B、C、D 36：B、C
37：B、C、D 38：B、D、E 39：A、B、C 40：B、C、D
